____________________________________________ именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ООО “ЛАНДШАФТДИЗАЙНПРОЕКТ”, в лице генерального директора Макарова В.Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по посадке деревьев на территории загородного дома по адресу:____________________________________________________________________
1.2. Согласно перечню по (Локальная смета №1 ), а Заказчик обязуется принять работу и оплатить её на условиях Настоящего Договора.
2.ЦЕНА
2.1. Цена за единицу и общая стоимость услуг, указывается в Сметном расчёте, (Локальная смета №1), составленном по текущим ценам.
2.2. Цена за единицу и общая стоимость, в случае внесения дополнений и изменений в объем работ,
можетбытьизмененапо согласованию сторон.
2.3. Оплата услуг осуществляется в рублях.
3.ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Финансирование осуществляется по-этапно :
-залог в размере 100% перед началом работ, от стоимости посадочного материала :
3.2. Полный расчетпо договору, указанной в(Локальная смета № 1 ) ,производится Заказчиком после подписания Акта сдачи-приёмки работ.
4.СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств.
4.2. Продолжительность выполнения работ составляет (20) календарных дней со дня подписания договора.
4.3. В случае внесения корректировок Заказчиком или его представителями, и превышения Заказчиком или его представителями сроков рассмотрения представленной Исполнителем справочной и отчётной документации, - сроки выполнения должны быть скорректированы.
4.4. В случае непредставления возможности проведения работ на участках территории, где предполагается производить посадочные работы из-за ограничений связанных с работой других организаций или режима проживания в посёлке, сроки и условия работ должны быть скорректированы и согласованы обеими сторонами.
5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Оказать услуги по посадке деревьев в объемеуказанном в Приложении 1 и сдать работы Заказчику в сроки и состоянии, соответствующем требованиям нормативной документации.
5.1.2. Предоставить гарантию на приживаемость посаженных растений сроком на (______) с момента подписания Акта сдачи-приёмки, при соблюдении следующих условий:
- периодического осмотра растений Исполнителем;
- гарантийного ухода за растениями Исполнителем, включающего в себя – (выравнивание, досыпку растительного грунта, санитарную обрезку, сезонную подкормку, мероприятия по защите от вредителей-древоточцев и бактериальных заболеваний),
- соблюдение обязательного своевременного и достаточного полива растение силами Заказчика.
5.1.3. Предоставить Заказчику в случае гибели посаженных растений (либо потери декоративности свыше 70%) во исполнение гарантийных обязательств, возможность выбора:
- замены на другие растения на сумму равной стоимости утраченного растения;
- возврат средств в размере 50% стоимости погибшего растения без стоимости.
5.1.4. При замене погибших растений в течение гарантийного периода указанного в п.5.1.2. на вновь высаженные растения, взамен погибших, сохраняется гарантия только до даты указанной в п. 5.1.2..
5.2. Заказчик обязуется:
5.2.1. Обеспечить необходимой информацией в объёме и требуемые сроки, по существующим ограничениям и мероприятиям других организаций участвующих на объекте производства работ, для обеспечения согласованности работ.
5.2.2. Обеспечить беспрепятственный проход персонала Исполнителя, проезд автомобильной и строительной техники на территорию производства работ с 8.00 до 22.00.
5.2.3. Обеспечить электроэнергией, питьевой водой, складскими площадями.
5.2.4. Обеспечить своевременное и в полном объеме финансирование работ.
5.2.5. Принять работы в течение 3 дней, в случае отсутствия мотивированных претензий к Исполнителю, после получения отчётной документации по текущему этапу работ и подписать акт сдачи-приёмки.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут друг переддругом ответственность в установленном законодательством порядке. За нарушение условий Настоящего договора Виновная сторона возмещает причинённые этим убытки, в том числе неполученную прибыль в порядке, предусмотренным действующим законодательством.
6.2. Исполнитель
6.2.1. Несёт ответственность за качество выполненных услуг в случае соблюдения выполнения работ при устойчивом температурном режиме от -5 град. Цельсия до -30 град. Цельсия
6.2.2. За задержку работ Заказчику Исполнитель уплачивает штраф в размере 0,1% от стоимости просроченного этапа работ.
6.3. Заказчик:
6.3.1. За задержку приёмки работ Заказчиком последний уплачивает штраф в размере 0,1%от стоимости представленного этапа работ за каждый день просрочки платежа.
6.3.2. За необоснованный отказ от оплаты Заказчик уплачивает штраф в размере 10% от общей стоимости работ.
6.4. При условии не подписания Заказчиком акта сдачи-приёмки в 3-х дневный срок с момента завершения работ без мотивированных претензий к Исполнителю, работа считается выполненной, а гарантийные обязательства Исполнителем снимаются.
7.ФОРС-МАЖОР
7.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой сторонойзазадержку, недопоставку или невыполнение обязательств, которые обусловлены обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон, а также обстоятельствами, которые нельзя было предотвратить в момент заключения соглашения, в том числе гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, природные и климатические аномалии, принятие актов государственных органов и т.д.
7.2. Сторона, которая не исполняет возложенных на нее обязательств, должна известить другую сторону о существовании препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по договору.
7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 30 дней подряд и не обнаруживают признаков прекращения, настоящее соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Заказчика и Исполнителя, о чем каждая сторона уведомляет партнера по договору.
8.РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1.Все споры по Настоящему Договору разрешаются путём переговоров.
8.2. В случае не достижения согласия сторонами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы
9.ДОПОЛНЕНИЯИЛИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
9.1. Дополнения или изменения условий Настоящего Договора возможно только по взаимному согласию сторон, с составлением Дополнительного соглашения.
9.2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в случаях:
9.3.1. Снижение качества работ, предусмотренных проектом, в результате нарушения Исполнителем условий договора.
9.4. Исполнитель вправе расторгнуть договор в случаях:
9.4.1. Нарушения Заказчиком пунктов 5.2.1.-5.2.5..
9.5. При расторжении договора по обоюдному согласию Заказчика и Исполнителя незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, который определяется сторонами договора.
9.6. Сторона по инициативе, которой расторгается договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
10.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуясь действующим гражданским законодательством.
10.3.К договору прилагается Сметный расчет, составленный с учётом стоимости посадочного материала на дату заключения договора, (Приложение 1).
10.4. В стоимость Договора включён только перечень работ окончательно утверждённых Заказчиком. Стоимость, объёмы, сроки выполнения, не включённые в этот перечень – оформляется дополнительными соглашениями.
